第 二 題

乙得向甲請求管理費損失之可能請求權基礎及消滅時效如下：

1. 請求權基礎： (1) 情事變更原則（民法第227條之2第1項）：契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。因不可抗力導致工期展延，乙支出額外管理費，若要求乙自行吸收顯失公平，乙可依此規定請求增加給付（管理費）。

甲不得主張時效抗辯而拒絕給付。理由如下：

1. 承攬人之報酬及其墊款請求權，因二年間不行使而消滅（民法第127條第7款）。時效自請求權可行使時起算（民法第128條）。本件工程於106年5月1日驗收合格，乙此時可請求工程款，故時效起算點為106年5月1日，原應於108年5月1日時效完成。
2. 民法第147條規定：「時效利益不得預先拋棄。」故契約約定甲預先拋棄時效利益部分無效。